工程施工保密協(xié)議書

在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了協(xié)議，協(xié)議具有法律效力，確立某種法律關(guān)系。相信很多朋友都對擬協(xié)議感到非?？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占墓こ淌┕けＣ軈f(xié)議書，歡迎閱讀與收藏。

甲方：

乙方：

根據(jù)甲乙雙方月日簽定的《消防工程施工合同》，鑒于乙方在甲方施工期間及竣工后有關(guān)保守甲方技術(shù)秘密和其他商業(yè)秘密的有關(guān)事項，特簽定協(xié)議如下：

一、甲乙雙方均有責(zé)任對上述《土石方工程施工合同》內(nèi)容保密，對因合同內(nèi)容的公開而造成經(jīng)濟和名譽損失，有責(zé)任的一方承擔法律責(zé)任。

二、乙方應(yīng)將合同的所有細節(jié)包括施工過程由甲方提供的所有技術(shù)資料作為保密資料對待，在沒有得到甲方或甲方監(jiān)理工程師的事先批準，合同的任何部分不應(yīng)在任何商業(yè)或技術(shù)文獻上刊登或披露。也不得企圖將其中的由甲方所提供的技術(shù)資料用作與本工程無關(guān)的事宜。

三、在本合作協(xié)議中，由甲方提供給乙方的所有圖紙和文件細則均被認為是機密，并由乙方要求其相關(guān)人員妥善保管，未經(jīng)甲方的書面許可乙方不得對外或第三方公開披露；不得以任何形式，向媒體透露所承攬工程的相關(guān)情況。

四、所有工程照片的版權(quán)歸甲方所有，沒有甲方批準，乙方不得作任何應(yīng)用。

五、乙方不應(yīng)在工地或其施工設(shè)備上展出或允許展出任何貿(mào)易或商業(yè)廣告，在工地上張貼的所有通知應(yīng)事先征得業(yè)主的批準。

六、在《土石方工程施工合同》協(xié)議中，由甲方提供的所有圖紙、文件和軟件的著作歸甲方或雖屬于第三方但甲方承諾保證權(quán)利不受侵犯。根據(jù)國家《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》的規(guī)定，乙方只有使用與本合同工程有關(guān)的安裝、調(diào)試操作或維護、設(shè)備構(gòu)件采購所必需的圖紙、文件和軟件的權(quán)利。并且只用于本合同工程，未經(jīng)甲方的書面許可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

七、由甲方提供的本合同工程的基本設(shè)計、詳細設(shè)計的所有圖紙、文字說明圖表以及工程建設(shè)期間提供的安裝、調(diào)試、培訓(xùn)資料均屬于甲方或甲方供應(yīng)商的'專有技術(shù)和技術(shù)訣竊。乙方理解并且同意未經(jīng)甲方事先書面許可不得提供或采用其它方式將本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的專利技術(shù)和技術(shù)訣竊透露給第三方。因此發(fā)生任何第三方指控侵權(quán)時，乙方與第三方交涉并承擔由此所發(fā)生的一切法律和經(jīng)濟責(zé)任。

八、乙方在施工期間，未經(jīng)甲方允許，不得介紹第三方相關(guān)人員或冒充乙方施工人員進入工程現(xiàn)場，以竊取甲方的商業(yè)機密。

九、工程竣工后乙方仍對其在甲方施工期間接觸。知悉的屬于甲方或者雖屬于第三方但甲方承諾有保密義務(wù)的技術(shù)秘密和其他商業(yè)秘密信息有保密義務(wù)。

十、乙方承擔保密義務(wù)的期限為無期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息實際上已經(jīng)公開。由此而導(dǎo)致的任何知識產(chǎn)權(quán)方面的糾紛或賠償，將由違反規(guī)定的一方向?qū)Ψ匠袚康馁r償責(zé)任。

十一、本協(xié)議提及的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，包括但不限于：工程概況、工程規(guī)模、工期計劃、產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)設(shè)計、圖紙資料、相關(guān)函電等等。

十二、乙方如違反本協(xié)議任一條款，應(yīng)當一次性向甲方支付違約金工程合同額的10%，并視情節(jié)嚴重程度，甲方有權(quán)不經(jīng)預(yù)告立即解除與甲方的合同關(guān)系。

十三、乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)當賠償甲方的損失，違約金不能代替賠償損失，賠償金可從工程合同款中扣除。

十四、因本協(xié)議而引起的糾紛，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)提起訴訟。雙方同意，選擇甲方所住地的、符合級別管轄規(guī)定的人民法院作為雙方合同糾紛的第一審管轄法院。上述約定不影響甲方請求知識產(chǎn)權(quán)管理部門對侵權(quán)行為進行行政處理。

十五、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效。

十六、本協(xié)議與所簽定《土石方工程施工合同》為同一主體，為《土石方工程施工合同》不可分割的組成部分。

十七、雙方確認，在簽署本協(xié)議前已仔細審閱過協(xié)議的內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人（簽名）：

委托代理人（簽名）：

年 月 日

年 月 日

披露方（以下簡稱甲方）：

代表人：

接收方：（以下簡稱乙方）：

責(zé)任人：

根據(jù)雙方________年_____月_____日簽訂的《_______________合同》（以下簡稱主合同），為保護主合同項下的技術(shù)秘密及商業(yè)秘密，特制定如下協(xié)議：

一、本協(xié)議適用于主合同履行的全過程。

保密信息指合同生效日前后，披露方披露給接收方的任何以及所有以口頭或書面、或以其他任何形式披露的信息或數(shù)據(jù)，包括但不限于：施工方案﹑工藝流程﹑技術(shù)設(shè)計﹑圖紙資料﹑相關(guān)函電等等。

二、雙方職責(zé)

1、甲方義務(wù)：

對于乙方使用的新技術(shù)和新方法，甲方負有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得以任何方式泄露。

2、乙方義務(wù)：

（1）乙方未經(jīng)甲方允許，不得將本工程的技術(shù)協(xié)議書、其他相關(guān)技術(shù)資料提供給第三方查閱、保管。

（2）乙方未經(jīng)甲方允許，施工現(xiàn)場不得擅自拍照，更不得讓第三方人員進入甲方設(shè)備內(nèi)部或?qū)?nèi)部結(jié)構(gòu)進行拍照，如果乙方違約，其行為將被視為竊取商業(yè)秘密，甲方將追究承包人的法律責(zé)任。

（3）乙方進入現(xiàn)場施工必須向甲方交納圖紙保證金，圖紙保證金的金額為______元人民幣，對有實行預(yù)付款的，可以從預(yù)付款中直接扣除；

（4）圖紙為甲方的自有知識產(chǎn)權(quán)，在合同履行期間，乙方應(yīng)做好施工圖紙的現(xiàn)場管理和保管，乙方所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履行合同有關(guān)的工作成果屬甲方所有，乙方負有保密義務(wù)。未經(jīng)甲方書面同意向第三方提供圖紙的行為，均視為違法、侵權(quán)行為。甲方有權(quán)追究其法律責(zé)任。工程竣工后，乙方應(yīng)當將全部圖紙退還給甲方。

（5）未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得把與合同有關(guān)的資料給出版社和新聞機構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用，或者使用本合同任何部分進行促銷和做廣告宣傳。

三、保密期限

雙方承擔保密義務(wù)的期限，開始時間為_______年_____月_____日，截止時間以甲方宣布解密或者秘密信息實際上已經(jīng)公開為準。由此而導(dǎo)致的任何知識產(chǎn)權(quán)方面的糾紛或賠償，將由違約方的向守約方承擔全部的'賠償責(zé)任。

四、保密協(xié)議的控制權(quán)變更、轉(zhuǎn)讓條款

1、若乙方發(fā)生控制權(quán)變更時，甲方有權(quán)終止合同。

2、乙方非經(jīng)甲方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓。

五、違約責(zé)任

1、本協(xié)議締約人中的任何一方違反本協(xié)議任何一條的約定，應(yīng)當一次性向守約方支付相當 ……此處隱藏2562個字……銹防腐。

第二條 合同承包形式

乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳膠漆為多樂士牌，防腐油漆所使用多樂士牌。

第三條 合同承包金額

1、 護欄防腐按50元一米，共計350米：17500元

2、 外墻乳膠漆(包工、料)共計：22310元

3、 兩個門衛(wèi)室(含包工，料，刷乳膠漆，清洗)共計1900元

4、 本合同總金額：41710元

5、 本合同金額為含稅金額，乙方提供正式發(fā)票。

第四條 結(jié)算方式

甲方在保潔結(jié)束日起7天內(nèi)為乙方結(jié)算所有工程款。 乙方開戶行：施工期自20__年 月 日至 月 日止，時間為 天。

第五條 甲方責(zé)任和義務(wù)

1、 對乙方保潔粉刷進行監(jiān)督、檢查。

2、 為乙方作業(yè)人員提供工作期間的水、電、庫房等必要的工作條件且免費使用。

3、 在乙方工作中幫助協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系。

4、 按甲乙雙方約定的時間支付乙方的'保潔粉刷承包費用。

第六條 乙方責(zé)任和義務(wù)

1、 乙方粉刷的墻面，要求顏色一致、表面平整、無裂紋

2、 乙方粉刷護欄油漆，要求顏色均勻，厚薄一致，無裂紋，無鼓包

3、 粉刷時不得將乳膠漆滴落在物件上。

4、 乙方要確保安全作業(yè)、若出現(xiàn)事故皆由乙方全部承擔、甲方不承擔任何責(zé)任。

5、 乙方在施工過程中不得影響甲方正常的辦公秩序。

6、 粉刷完畢后，要將物件表面及地面立即清掃和清理干凈。

7、 乙方要愛護甲方所有公司財物，不得有損壞和盜取、否則按原價或加倍賠償。

第七條 違約責(zé)任

甲乙任何一方不履行本合同約定的責(zé)任和義務(wù)時將視為單方面違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤痤~的10%的違約金。

第八條 其他

1、 甲乙雙方對本合同約定的事項發(fā)生異議時，由雙方協(xié)商解決。

2、 本合同一式兩份，自雙方簽字或蓋章后有效。

甲方：

代表人：

年 月 日

乙方：

代表人：

年 月 日

披露方（以下簡稱甲方）：代表人：接收方：（以下簡稱乙方）：責(zé)任人：根據(jù)雙方________年____月____日簽訂的《_______________合同》（以下簡稱主合同），為保護主合同項下的技術(shù)秘密及商業(yè)秘密，特制定如下協(xié)議：

一般而言，生產(chǎn)、生活當中的保密信息可分為技術(shù)秘密和商業(yè)秘密。侵犯保密信息的方式主要表現(xiàn)為以下三種：

1、以不正當手段獲得權(quán)利人的保密信息，如：盜竊、利誘、脅迫或與這三種方式相類似手段；

2、違反披露權(quán)利人的保密信息，使其為他人所知悉，并對權(quán)利人造成損失；

3、違法使用或者允許他人使用非法獲取的權(quán)利人保密信息的。

對保密信息的非法利用不僅會造成披露方的經(jīng)濟損失，泄密者也可能因此要承擔侵犯知識產(chǎn)權(quán)型犯罪、侵犯商業(yè)秘密等刑事責(zé)任，一旦雙方約定保密協(xié)議，就要做到嚴格保密責(zé)任，避免因此產(chǎn)生不必要糾紛。

一、本協(xié)議適用于主合同履行的全過程。保密信息指合同生效日前后，披露方披露給接收方的'任何以及所有以口頭或書面、或以其他任何形式披露的信息或數(shù)據(jù)，包括但不限于：施工方案﹑工藝流程﹑技術(shù)設(shè)計﹑圖紙資料﹑相關(guān)函電等等。

二、雙方職責(zé)

1、甲方義務(wù)：對于乙方使用的新技術(shù)和新方法，甲方負有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得以任何方式泄露。

2、乙方義務(wù)：

（1）乙方未經(jīng)甲方允許，不得將本工程的技術(shù)協(xié)議書、其他相關(guān)技術(shù)資料提供給第三方查閱、保管。

（2）乙方未經(jīng)甲方允許，施工現(xiàn)場不得擅自拍照，更不得讓第三方人員進入甲方設(shè)備內(nèi)部或?qū)?nèi)部結(jié)構(gòu)進行拍照，如果乙方違約，其行為將被視為竊取商業(yè)秘密，甲方將追究承包人的法律責(zé)任。

（3）乙方進入現(xiàn)場施工必須向甲方交納圖紙保證金，圖紙保證金的金額為______元人民幣，對有實行預(yù)付款的，可以從預(yù)付款中直接扣除；

（4）圖紙為甲方的自有知識產(chǎn)權(quán)，在合同履行期間，乙方應(yīng)做好施工圖紙的現(xiàn)場管理和保管，乙方所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履行合同有關(guān)的工作成果屬甲方所有，乙方負有保密義務(wù)。未經(jīng)甲方書面同意向第三方提供圖紙的行為，均視為違法、侵權(quán)行為。甲方有權(quán)追究其法律責(zé)任。工程竣工后，乙方應(yīng)當將全部圖紙退還給甲方。

（5）未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得把與合同有關(guān)的資料給出版社和新聞機構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用，或者使用本合同任何部分進行促銷和做廣告宣傳。

三、保密期限雙方承擔保密義務(wù)的期限，開始時間為________年____月____日，截止時間以甲方宣布解密或者秘密信息實際上已經(jīng)公開為準。由此而導(dǎo)致的任何知識產(chǎn)權(quán)方面的糾紛或賠償，將由違約方的向守約方承擔全部的賠償責(zé)任。

四、 保密協(xié)議的控制權(quán)變更、轉(zhuǎn)讓條款

1、若乙方發(fā)生控制權(quán)變更時，甲方有權(quán)終止合同。

2、乙方非經(jīng)甲方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓。風(fēng)險提示：違約責(zé)任

為避免發(fā)生潛在風(fēng)險，協(xié)議各方將違約責(zé)任條款作出明確約定，就會使簽約人謹慎簽約，全面系統(tǒng)的估計自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺性，并在履約過程中積極按合同約定履行義務(wù)，使合同風(fēng)險消弭于簽約階段。

可促使對方積極履約，并在對方有違約情形發(fā)生時，及時確定違約責(zé)任，必要時可采取有效措施，使守約方損失降至最低；

因違約產(chǎn)生糾紛，自行協(xié)商不能解決糾紛而訴至法院或仲裁機構(gòu)，法院或仲裁機構(gòu)可以依據(jù)相關(guān)條款直接確定違約方的違約責(zé)任，防范訴訟舉證不利及敗訴風(fēng)險。

五、違約責(zé)任

1、本協(xié)議締約人中的任何一方違反本協(xié)議任何一條的約定，應(yīng)當一次性向守約方支付相當于信息價值的_______%，即____________元作為違約金。

2、一方違約，權(quán)利人也可向有管轄權(quán)的法院申請禁令，保護其秘密。

3、締約人有刑法規(guī)定的侵犯權(quán)利人的保密信息的行為，給權(quán)利人造成巨大損失，構(gòu)成犯罪的，由權(quán)利人交由司法機關(guān)懲處。

六、爭議解決風(fēng)險提示：爭議解決方式

發(fā)生爭議時，解決的方式主要有四種：和解、調(diào)解、仲裁和訴訟，前三種方式需要的花費成本小，或者說基本不需要花費，而訴訟方式成本比較大，但是前三種方式解決的效果不大，因此發(fā)生爭議時，需審慎選擇。因本協(xié)議及其相關(guān)內(nèi)容所起的爭議，雙方應(yīng)當協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

七、效力本協(xié)議自雙方簽字、蓋章時生效，適用于主合同履行的全過程。是主合同不可分割的一部分，具有同樣的效力。甲方（公章）：甲方代表或授權(quán)代表：聯(lián)系方式：________年____月____日承包人（公章）：承包人代表或授權(quán)代表：聯(lián)系方式：________年____月____日